加工合同

時間：2022-09-29 09:54:57 加工合同我要投稿

【精華】加工合同范文匯總七篇

　　隨著時間的推移，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的加工合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

【精華】加工合同范文匯總七篇

加工合同篇1

　　承攬方:____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　定作方:____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務必依照合同規(guī)定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不貼合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

　　第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料、圖紙帶給辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規(guī)定日期帶給技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約職責

　　一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的職責;經(jīng)過修整或調換后，仍不貼合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。

　　八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔職責。

　　十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的職責。

　　第十三條定作方的違約職責

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條

　　第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約職責，在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔職責，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:

　　1、向仲裁機關申請仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月____日

　　承攬方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月

加工合同篇2

　　現(xiàn)因甲方：深圳市xxxxxxx有限公司

　　委托乙方：進行SMT深加工，雙方經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下：

　　一，基本事項

　　二，合作內(nèi)容：由甲方提供一應加工材料、文件、鋼網(wǎng)或樣件，乙方負責將元件甲方的SMT加工要求：按照我方的要求，經(jīng)SMT深加工，焊接在電路板上，經(jīng)嚴格檢驗、防震包裝后交付甲方。

　　1，基本要求：按照行業(yè)規(guī)范，SMT要求焊接可靠，不得有虛焊、漏焊（除非缺料特別聲明），“短路”、“元件反向”、“懸空”、“歪斜”、嚴禁“錯焊”等電氣故障現(xiàn)象發(fā)生；

　　2，焊點要求：甲方的產(chǎn)品屬于模塊IC產(chǎn)品。要求100%焊接可靠，為防止虛焊發(fā)生，焊點應盡可能做到飽滿、圓潤；

　　3，加工整潔干凈：電路加工如受到“助焊劑”污染嚴重，應清洗干凈；

　　三，乙方的責任與義務：

　　1，材料保管：甲方將加工物料一旦交付乙方簽收后，乙方立即具有保護和代為看管的責任和義務；一旦出現(xiàn)遺失、破損等現(xiàn)象，乙方應在結算時或者出現(xiàn)問題后一周內(nèi)，按實際金額全額賠償或者采購同型號、同品牌的相同材料交付甲方；詳細情況以當日該批次BOM清單為準！

　　2，愛惜材料；甲方提供的物料為電子材料，體積小但是價格昂貴，乙方在加工時應當特別囑托員工愛惜，特別是陶瓷件易碎品，注意輕拿輕放，因此損壞超過千分之二時，應當按照實際價格在加工額中賠付甲方；

　　3，材料損耗：加工時按照行規(guī)，允許千分之五以內(nèi)的材料損耗；貴重材料，如IC、大功率及高壓三極管，及其他國際品牌器件，損耗超過該范圍時，乙方具有同樣賠償?shù)牧x務（按實價在加工款中扣除！），應當乙方在清點物料數(shù)量時應準確、特別是貴重材料的清點應到位；大部分廉價材料不必一一詳細點數(shù)，以節(jié)省時間；廉價器件包括常規(guī)片狀電阻、電容等50只以下的數(shù)量出入不必計較，

　　4，明確要求、嚴格把關：乙方應有相應的工程技術部門，在加工前，對甲方提供的材料進行識別（必要時進行測試）、抽驗，并根據(jù)甲方提供的加工圖紙或其他文件，對產(chǎn)品的加工要求做充分的了解，在對元件及其位置確認無誤后，才能進行大批量貼裝；如發(fā)現(xiàn)問題，應及時詢問確認，不得擅自作主，影響產(chǎn)品質量；一旦發(fā)現(xiàn)批量“錯貼”，應承擔甲方因此造成的一切經(jīng)濟損失，包括破損費、誤工費等等；

　　5，提前通知原則：乙方在加工中發(fā)現(xiàn)問題（如部分物料上錫不佳、缺料等現(xiàn)象），應提前通知甲方及時補料或者提出解決辦法，以免耽誤交貨時間；

　　6，人工補料：人工補料是發(fā)生“錯貼”的主要原因，對產(chǎn)品的質量存在極大的隱患，乙方需嚴把質量關，防止此現(xiàn)象發(fā)生；

　　7，分類標記：鑒于電子產(chǎn)品的多樣性，不同的材料在貼裝后需要分類標記的，乙方應當一樣在貨箱及出貨單中標記清楚；否則應當賠付甲方因此造成的相應損失；

　　8，按時交貨：乙方應當按照約定的時間按時交貨，超時每一天，需按照每天5%的標準扣除加工費用。

　　9，質量承諾：乙方承諾的質量保質期為：三個月；在此期間內(nèi)，乙方因自身加工存在的質量問題負有如下三包責任：電路及元件嚴重損壞和遺失一周內(nèi)包賠、焊接不良三天內(nèi)包返工、損耗超標結算時包補償。

　　10，物料退還或保存：加工完后，乙方應在結算時及時將結余材料及其他相關物件、文件及時歸還甲方，或者獲得甲方許可出單保存；

　　11，保密責任：乙方對甲方提供的任何技術資料，包括BOM清單、工藝圖紙、鋼網(wǎng)等物件均具有保密責任；加工完畢應及時返還甲方或經(jīng)甲方同意及時出單保存；未經(jīng)甲方允許，乙方不得將任何材料、資料交付任何第三方；否則應當賠付甲方由此發(fā)生的一切經(jīng)濟損失。

　　四，甲方的責任和義務：

　　1，按時提供相應的材料、技術圖紙等交付乙方；

　　2，提出相應的技術要求，及時配合甲方解決生產(chǎn)當中存在的問題；

　　3，按約定的付款方式：支付乙方應得的加工費用。超時每一天，需按照每天5%的標準補償乙方。

　　五，運費承擔：發(fā)料運費由負責；加工完后半成品的發(fā)運由：負責；

　　六，本協(xié)議書一式兩份，雙方代表人簽字，蓋公章后立即生效；作為長期合作伙伴，該合同長期有效！

　　七，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，如出現(xiàn)糾紛，協(xié)商不成時，由甲方所在地人民法院管轄，并約定敗訴方承擔勝訴方由此發(fā)生的一切費用，包括誤工費、路費等等！

　　甲方（委托方）蓋章

　　名稱：

　　經(jīng)辦人/聯(lián)系人：

　　地址：

　　簽訂日期：

　　乙方（加工方）蓋章

　　名稱：

　　經(jīng)辦人：

　　簽名：

　　電話：

　　傳真：

加工合同篇3

　　甲方（供方）：

　　乙方（需方）：

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，就甲方向乙方加工卷材（下稱貨物）的相關事宜達成如下協(xié)議：

　　一、通知生產(chǎn)：

　　乙方根據(jù)自己的生產(chǎn)需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規(guī)格、數(shù)量以信函或傳真的方式通知甲方，以便甲方安排生產(chǎn)。

　　二、貨物單價：

　　單價由雙方根據(jù)交易時的市場情況協(xié)商確定，商定后在訂貨單和送貨單中注明。

　　三、貨物質量：

　　按照甲方的企業(yè)標準執(zhí)行。

　　四、貨款結算：

　　1、雙方每月的日對帳一次，由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定送貨地的簽收送貨單據(jù)進行匯總，出具對帳單，乙方應積極配合核對，五日內(nèi)必須完成對帳工作，對賬結果作為雙方結算的依據(jù)(事先經(jīng)過傳真對帳的，須在事后當面確認)。

　　2、貨款按月結算，當月貨款在當月對賬后付清。

　　五、交貨方式：

　　1、甲方收到乙方的生產(chǎn)通知后，在天內(nèi)組織生產(chǎn)并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數(shù)量、單價、總額等內(nèi)容，送貨單作為結算的.憑證。經(jīng)雙方協(xié)商可以改變交貨地點及方式。

　　2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次的訂單中，指定收貨人名單由乙方提供（加蓋乙方公章），如需變更指定收貨人，應提前將變更聲明寄給甲方。

　　六、貨物包裝：。

　　七、驗收及異議期：

　　1、乙方在收貨時應當對貨物的數(shù)量、質量、包裝及等進行全面的檢查驗收，如無異議的，由指定收貨人簽章確認；

　　2、貨物驗收后天為異議期，乙方如在質量異議期內(nèi)不向甲方提出書面異議的，則視為貨物的應檢查驗收項目全部符合本合同約定。

　　八、違約責任：

　　1、甲方逾期交貨的，每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金；

　　2、乙方逾期付款的，每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金；

　　3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍（即每天萬分之十）支付違約金。

　　九、爭議解決：雙方因履行本合同產(chǎn)生爭議的，應先友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意由有管轄權的人民法院解決。

　　十一、合同期限：

　　本合同有效期從年月日至年月日。

　　十二、其它：

　　1、本合同經(jīng)雙方簽署后生效。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　3、雙方的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、生產(chǎn)通知單（訂單）、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

　　簽訂日期：年月日

加工合同篇4

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

　　名或項目單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質量提供日期消耗定額單價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數(shù)額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

　　有效期限：年月日至年月日

加工合同篇5

　　定作方：簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：有限公司簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據(jù)。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年月日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點 (地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：年月日至年月日止。

　　定作方：承攬方：

　　(蓋章) (蓋章)

　　代表人：代表人：電話：電話：

加工合同篇6

　　染紡加工合同范本

　　甲方：乙方：

　　甲乙雙方本著互惠互利的合作原則，達成如下合同內(nèi)容：

　　一、交接原料時雙方共同過秤，共同取回潮，原料、紗線均按照15%的公定回潮率計算。

　　二、乙方收到原料后及時測指標，如果指標沒有達到要求，必須在24小時之內(nèi)通知甲方。

　　三、乙方在確認甲方原料合格的情況下方可投產(chǎn)，如果原料

　　不合格乙方應書面通知甲方，投產(chǎn)后生產(chǎn)過程產(chǎn)生的一切質量問題由乙方全部承擔，損失紗線按照------元/kg賠償。因甲方原料原因造成損失，由甲方承擔。四、生產(chǎn)計劃單下達以后，乙方應盡快排出具體交期，如果乙方耽誤交期，甲方有權向乙方索賠。

　　五、甲方委派跟單人員對整個紡紗過程進行全程跟蹤監(jiān)督，乙方的各個生產(chǎn)工序必須全力配合。

　　六、在乙方工廠打的色樣經(jīng)甲方確認后再開始大生產(chǎn)，乙方必須保證大貨紗的顏色和確認樣的顏色一致，色差不能低于四級。如果顏色出現(xiàn)問題，乙方應賠償全部紗線。七、乙方免費提供包裝，包紗之前乙方需通知甲方人員驗紗。AB紗不同檔在管內(nèi)標識上寫清楚。

　　八、乙方生產(chǎn)過程中制成率沒有達到合同要求，短缺紗線按照-------元/kg賠償。

　　九、下料按軟回絲、硬回絲、抄車毛分類包裝，綜合制成率如果沒有達到合同要求，乙方按照原料時價給甲方賠償。

　　十、合作過程中出現(xiàn)問題時，雙方應該及時解決，期限為2天。

　　十一、單價及制成率：

　　注：

　　1、上表中的批量為計劃成紗量。

　　2、結算方式：染紡按照實際成紗標重計算；紗染按照投料標重計算；

　　3、此單價為合同約定日期內(nèi)的恒定價格，合作雙方的任何一方?jīng)]有權利私自更改。

　　十二、付款方式：

　　十三、如出現(xiàn)合同糾紛不能協(xié)商解決時，可通過法律仲裁解決。

　　甲方：

　　甲方代表：

　　乙方：

　　乙方代表：

年月日

加工合同篇7

　　承攬方： (以下稱甲方)

　　定作方： (以下稱乙方)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，現(xiàn)就乙方委托甲方加工門窗鋁型材有關事宜，遵循誠實守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂合同條款如下：

　　一、加工門窗鋁型材的規(guī)格、數(shù)量及價格：產(chǎn)品價格=鋁錠價格15880.00元+加工費6400.00元，鋁錠價按甲乙雙方簽訂合同當日上海有色金屬網(wǎng)長江現(xiàn)貨鋁錠均價計算，計價格為：元/噸。

　　二、產(chǎn)品質量標準：執(zhí)行gb5237-20xx;gb/t6892-20xx 。

　　三、包裝物不超過產(chǎn)品重量的5%，誤差在±1.0以內(nèi)。

　　四、交貨地點：乙方所在地。

　　五、乙方下達訂單貳拾肆小時后變更訂單需向甲方交納全部訂單1.0%的生產(chǎn)費用。

　　六、交貨時間：乙方遞交訂單且預付定金30%到達甲方指定賬戶后 1貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的1.0%賠償乙方損失。

　　七、運輸方式：甲方負責將所有貨物按照合同規(guī)定時間送到乙方所在地。貨物送達乙方后，乙方委托門窗廠驗收，并出具驗收證明(具體注明貨物品種、規(guī)格、數(shù)量及金額)，由門窗廠有關負責人員簽名并蓋章。貨物到達乙方，除因產(chǎn)品不符合質量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。

　　八、提出產(chǎn)品質量異議期限：乙方收貨后如對產(chǎn)品質量有異議，應及時以書面形式提出，否則視為乙方對產(chǎn)品質量無異議。

　　九、付款及結算方式：

　　甲方在發(fā)貨前需通知乙方，乙方憑甲方通知付清全部貨款后甲方發(fā)貨，乙方預交定金折抵貨款，所有貨款應直接以匯票、支票或電子匯兌方式支付。

　　十、違約責任

　　a) 乙方對甲方的產(chǎn)品提出異議，經(jīng)驗證確屬產(chǎn)品自身質量存在的問題或者與乙方要求加工的規(guī)格型號不符，甲方應及時予以更換，由此產(chǎn)生的運輸費、延誤工程損失由甲方承擔。。

　　b) 甲方未能按時向乙方發(fā)貨，逾期一日按貨物總價值的1.0%向乙方賠償損失，但由于乙方未及時付款導致的延期除外。

　　c) 在合同履行期間，任何一方無正當理由擅自終止合同，違約方應按尚未履行的貨物價值的30%向對方支付違約金。

　　d) 乙方保證交付給己方的付款票據(jù)真實、合法、有效。

　　十一、合同有效期：自 20xx 年 2 月 23 日始，至工程結束。

　　十二、如發(fā)生合同糾紛，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________